郴州金科郡四期由金科集团开发，涉及560户业主。合同约定2023年9月22日交付，目前已逾期900余天，项目长期断续停工，业主背负高额房贷却长期无房可住。
项目现存重大安全隐患：小区至今未接通正式居民用电，融易新媒体消息，130户装修业主长期使用不稳定临时施工电，频繁跳闸、电压不稳，已烧毁业主家电，电箱出现冒火花险情，存在严重火灾隐患。自2025年9月起，项目消防工程完整停工，消防设施空缺、未通过任何验收，入住业主完全无消防安全保障。地下车库漏水问题持续三年未修复，购车位业主维权退款无果。
开发商多次虚假承诺复工、付款，八次承诺全部落空，仍变相以“购买车位筹款复工”绑架业主，让业主为企业资金漏洞买单。
全体业主均为普通家庭，倾尽毕生积蓄购房、常年背负房贷、在外租房居住，多次通过12345、住建部门、信访渠道维权，长期仅得到口头协调，无实质整改进展，生活极度艰难、身心俱疲。
现全体业主正式诉求：
1、立即检修临时电路，公示正式居民用电准确接通时间，过渡期免收临时电费；
2、立即复工补齐消防设施、确定验收，临时配备消防器材保障居住安全；
3、公示地库修缮、小区收尾、全部工程完工时间表，依法赔付逾期交房违约金；
4、责令开发商停止捆绑车位筹款的违规行为。
恳请主管部门本月内给出书面明确答复，落地整改。若无实质进展，业主将依法通过诉讼、正规信访等合法途径持续维权。
尊敬的领导：你们好！ 宜章县人民法院相关办案人员在办理（2026）湘1022民初930号案件过程中...
2 还业主房子，郴州金科郡四期烂尾3年郴州金科郡四期由金科集团开发，涉及560户业主。合同约定2023年9月22日交付，目前已逾期900余...
3 郴中心停车问题一个晚上30停车费。难道不考虑这栋楼的营生环境吗？那么高消费，导致客户不来。客户不来如...
4 有关师德问题尊敬的学校领导： 您好！我为维护学习风气、保障全体学生正常的学习权益，我在此如实、客...
5 中国电信郴州分公司拒绝老用户变更在售套餐本人手机号17358***793，为湖南郴州电信用户，当前使用无忧卡套餐，无任何合约捆绑。电信官方...
6 金科郡四期临时用电举报金科郡四期临时用电举报 举报人：金科郡四期业主 举报对象：湖南金科房地产开发有限公司...
7 北湖区金科郡烂尾无人管本人举报湖南省郴州市北湖区金科郡项目严重违规乱象： 该项目开发商金科总部爆雷，违规抽...
8 阿玛施孜孜拒不退款态度恶劣5月5日，我通过微信昵称阿玛施孜孜的账号，选购一件灰色阿玛施T恤，对方宣称所售商品为专...
9 嘉禾县水利局豆腐渣工程建设谁来治理嘉禾县“四水治理”潭湾段河道岸坡浆彻石、格宾网岸坡工程、工程量两岸4.97公里。2023年《中...
10 职业病病人的求助桂阳县人民医院领导不根据国家职业病法规定，对疑似职业病人，单位也要先进行救命治疗！...
尊敬的领导：你们好！ 宜章县人民法院相关办案人员在办理（2026）湘1022民初930号案件过程中...
2 还业主房子，郴州金科郡四期烂尾3年郴州金科郡四期由金科集团开发，涉及560户业主。合同约定2023年9月22日交付，目前已逾期900余...
3 郴中心停车问题一个晚上30停车费。难道不考虑这栋楼的营生环境吗？那么高消费，导致客户不来。客户不来如...
4 有关师德问题尊敬的学校领导： 您好！我为维护学习风气、保障全体学生正常的学习权益，我在此如实、客...
5 中国电信郴州分公司拒绝老用户变更在售套餐本人手机号17358***793，为湖南郴州电信用户，当前使用无忧卡套餐，无任何合约捆绑。电信官方...
6 金科郡四期临时用电举报金科郡四期临时用电举报 举报人：金科郡四期业主 举报对象：湖南金科房地产开发有限公司...
7 北湖区金科郡烂尾无人管本人举报湖南省郴州市北湖区金科郡项目严重违规乱象： 该项目开发商金科总部爆雷，违规抽...
8 阿玛施孜孜拒不退款态度恶劣5月5日，我通过微信昵称阿玛施孜孜的账号，选购一件灰色阿玛施T恤，对方宣称所售商品为专...
9 嘉禾县水利局豆腐渣工程建设谁来治理嘉禾县“四水治理”潭湾段河道岸坡浆彻石、格宾网岸坡工程、工程量两岸4.97公里。2023年《中...
10 职业病病人的求助桂阳县人民医院领导不根据国家职业病法规定，对疑似职业病人，单位也要先进行救命治疗！...
备案号：鄂ICP备2022012449号 Copyright © 2002-2026 撤稿申请 网站地图
宜章法院相关办案人员涉嫌严重违反法定程序、拖延保全 
金科郡四期临时用电举报 
职业病病人的求助 
淘宝“许愿”：从商业创新到社会价值共振的实践路径 0
开源证券：红利资产占优背后的驱动因素与未来展望 0
英伟达公布三季度财报：数据中心业务创历史新高！ 0
绿色金融“工具箱”扩容增效 0
电影衍生品蕴含的大生意 0